某建筑公司在开工前为工程所做的施工组织、施工工艺、施工计划等方面的设计,用来指导拟建工程全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件称为()
A.施工项目管理规划文件
B.施工过程控制文件
C.施工过程管理文件
D.施工技术管理文件
A、施工项目管理规划文件
A.施工项目管理规划文件
B.施工过程控制文件
C.施工过程管理文件
D.施工技术管理文件
A、施工项目管理规划文件
1.对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程,应在验收前按规定进行全数检验。
A、对
B、错
2.在进场时或施工中按规定对()进行见证检验。
A、HPB300钢筋
B、屋面隔热保温材料
C、APP防水卷材
D、装饰用人造木板
E、混凝土用模板
3.该工程中采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行()。
A、进场检验
B、进场抽验
C、进场复验
D、见证检验
4.进场的水泥、钢材、防水材料,应按施工规范、验收规范和设计文件等规定进行(),并应经监理工程师检查认可。
A、进场检验
B、进场抽验
C、进场复验
D、见证检验
合同订立后,建筑公司按合同约定进场施工,后因工程质量存在问题,双方产生纠纷,建筑公司于同年7月停止施工。已完成的工程为窑头基础混凝土、烟囱、窑尾、增温塔等。
水泥厂于同年11月向人民法院起诉。一审法院在审理中委托建设工程质量安全监督站对已建工程进行鉴定。结论为:窑头基础混凝土和烟囱不合格,应予拆除。还查明:水泥厂与建筑公司订立合同和工程施工时,尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。
问题:
按照基本建设程序相关法律法规,该案件中水泥厂在开工前还必须完成哪些环节的工作?其与建筑公司签署的《建设施工合同》是否有效?
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11 日开工,5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件: 1.因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日; 2.基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复 查,配合用工1个工日; 3.5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令,5月20---22日,因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日; 4.5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
(1)简述工程施工索赔的程序。
(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
(3)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
某建筑安装公司承担一住宅工程施工。该公司原已依法取得安全生产许可证,但在开工5个月后有效期满。因当时正值施工高峰期,改公司忙于组织施工,未能按规定办理延期手续。当地政府监管机构发现后,立即责令其停止施工,限期补办延期手续。但该公司为了赶工期,既没有停止施工,到期后也未办理延期手续。问题:安全生产许可证的有效期为多少年()。
A.1年
B.3年
C.5年
D.7年
A.总监理工程师
B.建筑工程质量监督部门
C.专业监理工程师
D.建设方
A.禁止一切夜间施工作业活动
B.因特殊需要必须连续进行产生噪声污染的施工作业的,须经批准
C.建设工程夜间施工必须公告附近居民
D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施
E.建设单位在开工15日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告
在实际施工中发生如下几项事件:
事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日。
事件二:基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日。
事件三:5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20日至5月22日,因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
事件四:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕
【问题】
l.承包商的索赔要求成立的条件有哪些?
2.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔?说明原因。
3.每项事件工期索赔各是多少d?总计工期索赔是多少d?
A.安全生产许可证
B.开工许可证
C.施工许可证
A.A学校向城建档案馆申请工程档案预验收
B.A学校向城建档案馆申请工程档案正式验收
C.B建筑公司向A学校出具教学楼工程质量保修书
D.B建筑公司将相关资料交给A学校
E.C监理公司将相关资料交给A学校
627、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由()承担主要责任。
A.分包单位
B.总承包单位
C.分包单位和总承包单位共同
D.ABC都不是
628、如果分包单位发生了事故,此事故应由分包单位上报。()
A.正确
B.错误
629、关于建筑意外伤害保险的保险期限,保险期限应涵盖工程项目()。
A.开工之日到工程竣工验收合格日
B.签订合同之日到工程竣工验收合格日
C.开工之日到工程竣工日
D.开工之日到工程竣工移交日
630、施工企业应在工程项目开工前,办理完投保手续。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理,分包单位合理承担投保费用。()
A.正确
B.错误